Требования к Поставщику услуг - могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие сертификаты или лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг.
К участию не допускаются участники:
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
- не представившие в установленный срок все необходимые документы;
- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.
До предоставления Коммерческого предложения участнику необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра системы автоматического пожаротушения.
В Коммерческом предложении в Приложении № 1 необходимо указать цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), сроки выполнения работ, условия оплаты и приложить копию свидетельства Государственной регистрации организации и лицензии.
Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz до 1700 часов 16.08.2023 года на имя директора ООО «UAT» Latipov MaratAzatovich, по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».
Контактные лица:
1. Israilov Omonjon Rustamovich – Начальник ВПО
тел: +998 90 998-16-43