1. Условия оплаты:

1.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора. 

- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счет-фактуры. 

1.2. Тарифы на услуги должны быть без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога).

2. Требования к Поставщику услуг:

- могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг. 

•  Качественное выполнение работ в соответствии с действующими правилами безопасности и охраны труда.

•  Обязательно иметь снаряжение и разрешительные документы для работы на данной высоте.

3. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

До предоставления Коммерческого предложения участнику необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объема работ.

В Коммерческом предложении необходимо обязательно указать:

- цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), 

- сроки выполнения работ,

- стоимость услуги,

- условия оплаты.

Приложить копии свидетельства регистрации организации, лицензии или сертификаты.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz до 1700 часов 13.07.2023 года на имя директора ООО «UAT» Latipov M.A., по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика: 

     1. Новгородов Д.В.- Главный менеджер по НТО тел: +998 98 189-01-23              

2. Мустафин Т.Р. – Начальник цеха покраски ЦТО СЗП, тел. + 998 97 730-83-59