1. Условия оплаты:

1.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.

- Окончательный расчёт в размере 85% производится после предоставления проектно-сметной документации и Акта выполненных работ в течение 15 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры с учётом ранее произведённой предоплаты.

2. Требования к Поставщику услуг:

- Могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие документы на право выполнения вышеуказанных услуг.

- Обязательный опыт работы не менее 3-х лет.

3. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

До предоставления Коммерческого предложения участнику в обязательном порядке необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объекта.

В Коммерческом предложении необходимо обязательно указать:

- цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога),

- сроки выполнения работ,

- стоимость услуги,

- условия оплаты.

Приложить копии свидетельства регистрации организации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz до 1700 часов 16.06.2023 года на имя директора ООО «UAT» Latipov M.A., по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика:

1. Novgorodov D.V. - Главный менеджер по НТО, тел: +998 98 189-01-23             

      2. Madaminov I. I. - Руководитель группы по раб с транз а/к КО, тел: +998 90 914-75-41