1. Стоимость фактически оказанных работ- 1 127 883 425,14 сум.

2. Условия оплаты:

2.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора. 

- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счет-фактуры. 

2.2. Тарифы на услуги должны быть без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога).

3. Требования к Поставщику услуг:

 - могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг.

·  Качественное выполнение работ по проведению контрольного  обмера в соответствии с действующими правилами и нормативными  документами (ШНК и КМК)

·  Неразглашение сведений конфиденциального характера,  полученных при исполнении договорных обязательств по проведению контрольного обмера.

·  По завершению контрольного обмера участвовать наряду с  Заказчиком перед судом, прокуратурой и иными  государственными  органами и доказывать свое заключение по проведенной работе.  

4. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

В Коммерческом предложении необходимо обязательно указать:

- цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), 

- сроки выполнения работ, 

- стоимость услуги, 

- условия оплаты.

Приложить копии свидетельства регистрации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz и od_uat@uzairways.com до 1700 часов 23.11.2022года на имя Зам. директора по ЭиФ ООО «UAT» Jabborov Dilshod Karimovich, по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика: 

1. Николыш Сергей Владимирович - Главный менеджер по НТО, тел. +998 90 998-16-69
2. Новгородов Денис Владимирович - Начальник ОКС, тел. +998 98 189-01-23              
3. Ханкельдыева Р.Б. - Руководитель группы договоров КО, тел. +998 90 917-29-03