1. Количество объектов:

- 91 объект – охранно-пожарная сигнализация (объединённая);

- 12 объектов – только пожарная сигнализация;

- 9 объектов – только охранная сигнализация;

- система автоматического пожаротушения в самолётно-ремонтном комплексе (СРК-2) (ангары).

2. Условия оплаты:

2.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора. 

- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры. 

2.2. Тарифы на услуги должны быть без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога).

3. Требования к Поставщику услуг:

 - могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг.

До предоставления Коммерческого предложения участнику необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объектов.

4. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

В Коммерческом предложении необходимо указать цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), сроки выполнения работ, условия оплаты и приложить копии свидетельства регистрации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz и od_uat@uzairways.com до 1700 часов 08.06.2022года на имя Зам. директора по ЭиФ ООО «UAT» Жабборова Дильшода Каримовича, по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика: 

         1. Madaminov Ilxom Ismoiljonovich: (90) 914-75-41

         2. Israilov Omonjon Rustamovich: (90) 319-00-84