• Объём площади – 15 800 кв.м.

1. Условия оплаты:
   1. Оплата производится безналичным расчетом в сумах РУз на расчетный счет Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.

-окончательный расчет в размере 85% производится после предоставления проектно-сметной документации и Акта выполненных работ в течение 15 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры с учетом ранее произведенной предоплаты.

1. Требования к Поставщику услуг:

- независимо от формы собственности могут принять участие принять любые юридические лица, в том числе субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели;

- обязательный опыт работы не менее 3-х лет

1. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

       До предоставления Коммерческого предложения участнику в обязательном порядке необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объекта.

В Коммерческом предложении необходимо обязательно указать:

- юридический адрес организации,

- телефон,

- цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога),

- условия оплаты;

- сроки выполнения работ.

К Коммерческому предложению необходимо приложить копии лицензии и свидетельства Государственной регистрации организации.

Коммерческое предложение принимается как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz до 1700 часов 15.12.2023 года на имя Директора ООО «UAT» Хусанов Умид Аброрович, по адресу: 100167, г. Ташкент, Сергелийский район, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица:

1. Руководитель группы по приобретению работ и услуг ЦМТО – Мадаминов И.И., тел. (90) 914-75-41

2. Начальник ОКС Novgorodov D.V. тел. (98) 189-01-23