1. Условия оплаты:

1.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз. на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 50% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора;

- окончательный расчёт в размере 50% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счет-фактуры.

2. Требования к Поставщику услуг:

 - могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг.

- наличие в штате компетентных, квалифицированных сотрудников, имеющих опыт работы в данной сфере.

- наличие специального оборудования, расходных и строительных материалов и комплектующих, необходимых при выполнении заказанных услуг.

- возможность выполнения работ в соответствии с рабочим графиком предприятия.

- в установку входит поставка рольставен.

- демонтаж фасадной части КПП-1выполняется силами Исполнителя.

- реконструкция фасадной части КПП-1после установки рольставен выполняется силами Исполнителя предварительно согласовав дизайн с Заказчиком.

3. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

До предоставления Коммерческого предложения участнику необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объема работ. Максимальный размер входной группы КПП-1, который необходимо перекрыть составляет 2,95м*11,80м, что равно 34,81м2.

В Коммерческом предложении необходимо обязательно указать:

- цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога),

- сроки выполнения работ,

- отдельно стоимость установки и стоимость рольставен,

- условия оплаты.

Приложить копии свидетельства регистрации организации, лицензии или сертификаты.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz до 1700 часов 20.11.2023 года на имя директора ООО «UAT» Xusanov U.A., по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактное лицо Заказчика:

1. Новгородов Д.В.- Главный менеджер по НТО тел: +998 98 189-01-23