-образования и размещение отходов находящихся на территории ООО «Uzbekistan Airways Technics»,

-разработка Проекта экологических нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих  веществ в атмосферу,

-разработка   Проекта   экологических нормативов образования и размещения отходов (ПДО).

До предоставления Коммерческого предложения участник имеет возможность осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объектов.

1. Условия оплаты:

1.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.

- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры.

1.2. Тарифы на услуги должны быть без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога).

2. Требования к Поставщику услуг:

 - могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие лицензию на право выполнения вышеуказанных услуг.

- обязательный опыт работы не менее 3-х лет.

3. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

В Коммерческом предложении необходимо обязательно указать:

- цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога),

- сроки выполнения работ,

- стоимость услуги,

- условия оплаты.

Приложить копии свидетельства регистрации организации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz до 1700 часов 10.07.2023 года на имя директора ООО «UAT» Latipov M.A., по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика:

1. По техническим вопросам – Ядияров А.И. – Начальник УОТиЭ тел: +998 99 522- 27- 57

2. По коммерческим вопросам - Хакимов А.Р. -  Начальник КО тел: + 998 91 191-11-29

3. Ханкельдыева Раксана Батыровна  тел: +998 90 917-29-03