До предоставления Коммерческого предложения участник имеет возможностьосуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объектов.

Площадь кровли цеха покраски - 4 353,44 м2

Площадь кровли здания АБК- 1 000,00 м2

1. Условия оплаты:

1.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора. 

- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры. 

1.2. Тарифы на услуги должны быть без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога).

2. Требования к Поставщику услуг:

- могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие лицензию на право выполнения вышеуказанных услуг. 

- обязательный опыт работы не менее 3-х лет.

3. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

В Коммерческом предложении необходимо обязательно указать:

- цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), 

- сроки выполнения работ,

- стоимость услуги,

- условия оплаты.

Приложить копии свидетельства регистрации организации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz до 1700 часов 25.06.2023 года на имя директора ООО «UAT» Latipov M.A., по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика: 

1. По техническим вопросам - Новгородов Д.В. - Главный менеджер по НТО                               тел: +998 98 189-01-23     

2. По коммерческим вопросам - Хакимов А.Р. -  Начальник КО тел: + 998 91 191-11-29

3. Мадаминов Ильхом Исмоилжонович тел: +998 90 914-74-41