Требования к Поставщику услуг - могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие сертификаты или лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг.

К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

До предоставления Коммерческого предложения участнику необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра системы автоматического пожаротушения.

В Коммерческом предложении необходимо указать цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), сроки выполнения работ, условия оплаты и приложить копию свидетельства Государственной регистрации организации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz и od_uat@uzairways.com до 1700 часов 05.12.2022 года на имя Зам. директора по ЭиФ ООО «UAT» Jabborova Dilshoda Karimovicha, по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица:

1. Israilov Omonjon Rustamovich – Начальник ВПО

тел: +998 90 998-16-43