1. Перечень объектов:

-котёл ДКВР 10/13 – 1 шт. (водогрейный)

-котёл ДКВР 6,5/13 – 1 шт. (паровой)

2. Условия оплаты:

2.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.

- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры.

2.2. Тарифы на услуги должны быть без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога).

3. Требования к Поставщику услуг:

- могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие разрешительные документы на право выполнения вышеуказанной услуги.

- обязательная выдача экспертного заключения о дальнейшей эксплуатации котлов.

- наличие сертификата/лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг.

4. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

До предоставления Коммерческого предложения участнику необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объекта.

В Коммерческом предложении необходимо указать цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), сроки выполнения работ, условия оплаты и приложить копии свидетельства регистрации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде, так и по e-mail: common@airtech.uz и od_uat@uzairways.com до 1700 часов 11.11.2022года на имя Зам. директора по ЭиФ ООО «UAT» Jabborov Dilshod Karimovich, по адресу: 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика:

         1. Николыш Сергей Владимирович - Главный менеджер по НТО, тел. (+998 90 998-16-69)

         2. Бурлуцкий Андрей Николаевич - Главный механик (+998 90 167 27 08)