. Условия оплаты:

1.1. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнителя.

- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.

- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры.

1.2. Тарифы на услуги должны быть без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник конкурса является плательщиком данного налога).

2. Требования к Поставщику услуг:

 - могут принять любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право выполнения вышеуказанных услуг.

- наличие в штате компетентных, квалифицированных сотрудников, имеющих опыт работы в данной сфере.

- наличие специального оборудования, расходных материалов и комплектующих, необходимых при выполнении заказанных услуг.

- возможность выполнения работ в соответствии с рабочим графиком предприятия.

- достаточное наличие специалистов для выполнения заявленных услуг в оперативном порядке.

- срок выполнения работ и подготовки протокол испытания - 45 рабочих дней.

До предоставления Коммерческого предложения участнику необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика для визуального осмотра объекта ООО «Uzbekistan Airways Technics».

3. К участию не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;

- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

В Коммерческом предложении необходимо указать цены без НДС или с учетом НДС (в случае, если участник является плательщиком данного налога), сроки выполнения работ, условия оплаты и приложить копии свидетельства регистрации и лицензии.

Коммерческое предложение принимается, как в бумажном виде (в закрытых конвертах), так и по e-mail: common@airtech.uz и od_uat@uzairways.com до 1700 часов 19.05.2022года на имя Зам. директора по ЭиФ ООО «UAT» Жабборова Дильшода Каримовича, по адресу: 100167,                г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT».

Контактные лица Заказчика:

         1. Николыш Сергей Владимирович - Главный менеджер по НТО, тел. (90) 998-16-69

         2. Главный энергетик – Авдеев Павел Михайлович, тел. (90) 998-16-38